2、由甲方供给的资料、摆设，因品质不对格而感化工程品质和工期，其窝工费由甲方接受 。因为乙方动工因为形成的品质事变，其窝工费由乙方接受，工期静止 。
3、在动工进程中，由于乙方动工品质题目窝工引导工期耽搁，按本公约失约负担条件处置 。
4、动工中即使因甲方因为诉求窝工的，或因甲方变动动工实质而耽搁工期的，均需签名承认，甲方需接受十足动工用度且工期顺延 。
第八条 工程验收
1、本公约工程验收按《工程验收单》(见附属类小部件8)的规范举行 。本公约商定的工程分两个阶段验收，除灯具安置除外的工程十足中断后，乙方应构造甲方举行预验收，工程品质验收及格后，两边确认后在见附属类小部件8上签名，而后处置工程交代和预预算手续 。
2、灯具安置试回电亮灯后，两边在举行总验收，及格后在附属类小部件8上签名，而后处置预算付款手续 。
3、甲方如不许在乙方指定的时间限制前来验收，应准时报告乙方，即使两边承诺，不妨另定日子验收，但竣工克日按甲方延迟的天数顺延，所以给乙方减少的用度由甲方接受 。
第九条 品质保护
1、在平常运用前提下，装修工程品质保护克日为5年 。保修期自本公约工程验收及格之日起计划(见附属类小部件8《水力发电安置验收单》) 。
2、品质保护克日内，乙方供给免费培修效劳 。平常运用前提下的培修名目，乙方免收培修费和资料 。质量保证期外和非平常运用的培修名目，乙方培修费和资料费按本钱价收取 。
3、品质保护期内，乙方工程展示品质题目，乙方在甲方题目反应确当天来培修，甲方不扣除质量保证金;乙方在甲方题目反应二天后，每迟一天来培修，甲方将按10%的比率扣除质量保证金 。纵然扣除质量保证金，但仍不许废除乙方免费培修的负担 。
第十条 失约负担
1、公约奏效后，在公约实行功夫专断废除公约的一方，应按本公约总价款的50%动作失约金付出给对立方 。因专断废除公约，给对方形成的本质丢失胜过失约金的，应按本质丢失数额补偿 。
2、工期耽搁，每天按本公约总价的2%扣减公约价款，最多扣至公约总价的50% 。
3、托付验收中的品质题目必需整理，未整理或整理仍不达目标安置品质题目，甲方有权中断验收签名 。由此延迟的功夫，按工期耽搁处置，实行本公约十.2条文定 。
4、非文雅动工形成对甲方的妨碍未建设或未补偿的，甲方将在付款时等价扣除 。
第十一条 争议处置
1、本公约实行功夫，两边如爆发争议，在不感化工程进度的基础下，两边应计划处置 。
2、两边不愿经过计划处置，或计划处置不可的，不妨向人民法院提告状讼 。
第十二条 公约变换或中断
1、公约经两边签名奏效后，两边必需庄重按照，任何一方需变换公约实质，应经两边计划普遍后，另签弥补和议 。
2、本公约实行进程中，由于更加因为，任何一方提出中断公约，须向另一方采用书面情势提出，经两边承诺处置整理手续，签订中断公约和议后，视为本公约废除 。
第十三条 公约奏效
1、本公约及其附属类小部件自两边盖印或签名后奏效 。
2、弥补公约与本公约具备一致法令功效，弥补公约条件与原公约条件有冲突时，以功夫在后的条件为准实行 。
3、本公约及附属类小部件一式二份，甲乙两边各执一份 。
甲方(业主)：
*** ：
***号：
地方：
签名日子：
乙方(盖印)：
*** ：
***号：
【房屋装修水电安装合同范本】地方：
推荐阅读
- 最新商场装修合同范本
- 房屋装修承包合同范本
- 家庭房屋装修合同书
- 建筑外墙涂料施工的合同范本
- 居室装饰装修施工合同范本
- 家装施工监理合同范本
- 最新深圳房屋装修合同样本
- 最新房屋装修合同范本
- 房屋装修合同范本word
- 委托物业的装修合同范本