浙江龙网

  1. 首页 > 生活百科 > >

工程监理合同范本 工程监理合同模板( 五 )

生活百科工程


2.有权选定工程设计单位和承建单位 。
3.有对工程设计变更的审批权 。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权 。
4.有对工程款支付、结算的最终决定权 。
5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至合同终止 。
6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告 。
第十二条 监理费用计算与支付
正常的监理业务报酬，按照合同条款约定的方法计取，发包方应按合同条款约定的期限、方式支付 。
监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行 。
发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息 。
发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决 。无异议，按约定支付 。
第十三条 违约责任
1.由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用 。
2.由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用 。
3.发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止 。
4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定 。
第十四条 合理化建议
监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励 。项目提前投产奖按条件约定执行 。
第十五条 发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚 。具体内容由双方在特殊条款中规定 。
第十六条 特殊条款
双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准 。具体条款如下：
1.额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同 。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费 。
2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据 。
3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议 。
4.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整 。
5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份 。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方 。
6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方 。
7.监理方不承担施工中工伤事故的责任 。
8.违约金
(1)由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金_________元;
(2)由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金_________元;
(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任 。
9.奖罚
(1)发包方可视监理方工作成效进行奖罚 。奖金在_________元范围内，罚金在_________元限度之内;
(2)为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员 。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查 。
第十七条 声明及保证
一、发包方：
1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同 。
2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效 。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 。
4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人 。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 。

推荐阅读


上一篇：男士黑色衬衣如何搭配 男士黑色衬衣如何搭配裤子

下一篇：NBA历史之最，你都知道哪些？