2、承包人违约责任：
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认 。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同 。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担 。
第十四条：合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解 。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉 。
第十五条：合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效 。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明 。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止 。
第十六条：本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份 。
发包人：_____________承包人：______________
_______年____月____日_______年____月____日
【工地劳务合同范本通用版 工程劳务合同范本通用版】
推荐阅读
- 房屋门面租赁合同范本标准版 房屋门面租赁合同范本标准版2022
- 门面房屋租赁合同范本标准版 门面房屋租赁合同
- 2022年员工试用期劳动合同范本 2022年员工试用期劳动合同
- 投资合同协议书范本 投资合作协议合同范本
- 土地出让合同范本是怎样的
- 私人厂房租赁合同范本 2021厂房租赁合同范本
- 租车协议书合同范本 离婚协议书合同范本10篇
- 腾冲市信维建筑劳务有限公司_工商信用信息_经营范围期限状态_法人_地址_注册资本_怎么样
- 股东入股合作协议合同范本 股东入股合作协议书
- 影楼劳动合同范本包括哪些条款