浙江龙网

  1. 首页 > 生活百科 > >

个人土地承包合同模板 个人承包合同模板范本10篇( 六 )

协商生活百科


（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等 。
确认的事实必须在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担 。
七、双方工作
1、甲方工作
（1）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；
（2）合同签订后________天内向乙方提供完整的建筑安装施工技术资料________套；
（3）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证；
（4）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款 。
2、乙方工作
（1）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
（2）已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；
（3）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
（4）在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理 。
八、工程价款的支付与结算
1、本合同签订后________日内，甲方支付不少于合同总价的________％的预付款，计人民币________万元 。
2、甲方收到乙方的工程进度月报后，必须在________日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的________％时，逐步按比例开始扣回预付款 。
3、工程进度款支付达到合同总价款的________％时，不再按进度付款 。办完交工验收后________天内支付________％的价款，留________％的价款作为质保金，待保修期满后连本息一次支付给乙方 。
4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担 。
九、违约责任
1、乙方的责任
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工 。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的________％偿付逾期违约金 。
（2）工程交付时间超期，按合同总价的________％偿付逾期违约金 。
2、甲方的责任
（1）未能按照承包合同的`规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失 。
（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失 。
（3）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任 。
（4）超过合同规定日期验收，按合同总价的________％偿付逾期违约金 。
十、争议解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决 。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉 。
十一、附则
1、本合同条款如未尽事宜，双方协商解决 。
2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效 。
3、本合同一式________份，其中甲方执________份，乙方执________份 。
甲方：______
代表人：______
合同履行地：______
联系电话：______
签订时间：________年______月______日
乙方：______
责任人：______
合同履行地：______
联系电话：______
签订时间：________年______月______日
个人承包合同模板范本篇8
建设单位：_______________________，以下简称甲方
施工单位：_______________________，以下简称乙方
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守
第一条总则
一、工程名称：________________________________ 。
二、国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号 。
三、工程编号：________________________________ 。
四、工程地点：________________________________ 。
五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表） 。

推荐阅读


上一篇：老白茶是发酵茶吗

下一篇：agp是什么