浙江龙网

  1. 首页 > 生活百科 > >

个人房屋买卖合同协议 房屋买卖合同协议10篇

生活百科丙方

买卖合同一般是不要式合同 。通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外 。下面是小编为大家整理的关于房屋买卖合同协议，希望对您有所帮助!
房屋买卖合同协议1
出卖人(甲方)： 身份证号码：
身份证号码：
买受人(乙方)： 身份证号码：
身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守 。
一、甲方自愿将其购买的房屋，位于宿迁市______________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的价款出售给乙方 。(含地下室______号______平方米，附属设施见附件)

二、乙方支付甲方合同保证定金 万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退 。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件 。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续 。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担 。其他税费按有关法律规定负担 。乙方一次性将房款交付甲方 。
四、本合同签订后，甲方对_____________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方，并将原购房合同、购房票据(第一手及前手)等相关能证明产权归属资料 。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用 。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人再订立《买卖合同》，如再订立《买卖合同》视为合同欺诈，乙方不能实现购房合同时，甲方应双倍退还购房款;
六、违约责任：1、甲方应当于______年 ______月______日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方 。逾期三个月时，乙方有权解除本合同 。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币______万元 。
2、乙方全部或部分不能按本合同规定的付款日期及方式履行的，按其欠款部分加付按日千分之一计算的违约金给甲方 。逾期超过三个月时，甲方有权解除合同 。解约时，乙方已付房价款的扣除损失赔偿金后退还 。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住安全和使用的，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失 。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同 。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用 。

七、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方 。
八、乙方购房后，如遇政策性拆迁等甲方应协助乙方办理补偿事宜，并不得向乙方主张任何费用损失 。
九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决 。
1、提交_______________________________仲裁委员会仲裁 。
2、依法向______区(县)人民法院起诉 。
十、其他约定：本合同自双双方签字或盖章之日起生效 。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力 。
十一、本合同正本一式二份，甲乙方各执一份，副本若干，有见证人的，见证人各执一份 。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
见证人：
见证人：

房屋买卖合同协议2
卖方(以下简称甲方)： 身份证号：
买方(以下简称乙方)： 身份证号：
现在平等、自愿的基础上，经协商达成一致，甲方将自己占有、使用的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下协议书条款：
一、转让房屋基本情况：该房位于，建筑面积为 平方米(包括卧室间、客厅间、卫生间间、厨房间、阳台间) 。
二、转让价格：双方商定该房屋转让价格为(人民币)万元，大写(人民币)万元整 。
三、付款方式：双方一致同意购房款由乙方分 次支付给甲方 。
1.乙方向甲方预先支付购房定金(人民币)万元，大写(人民币)万元整 。
2.甲方于年 月 日前将所持与开发商签订的买卖合同(协议)、收款收据更名为 并签字、盖手印，完成更名后在交给乙方的同时，乙方向甲方付购房款(人民币)万元，大写(人民币)万元整 。
3.双方同意同去开发商办公室将原合同、收款收据更名为，甲方签字、盖手印确认;乙方与开发商重签合同、重开收款收据;完成上述手续后，乙方向甲方结清余款共(人民币)万元，大写(人民币)万元整 。

推荐阅读


上一篇：芙蓉区美食街 芙蓉区美食

下一篇：天天向上的格言