建设工程承包合同 2021年建设承包合同( 三 ) _合格

八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)
九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第七条违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工， (以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第()项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁， (2)直接向人民法院起诉。
第八条附则
一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同(工程协议书) ，可做为本合同之附件。
三、招标工程，按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项：
第九条合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)
三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议：
六、有关补充合同：
第十条合同份数及有效期
一、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方)：____________________
工程负责人：____________________________
____年____月____日
建工单位(承包方)：____________________
工程负责人：____________________________
____年____月____日
2021年建设承包合同2
发包单位：(甲方)
承包单位：(乙方)
一：工程名称：
二：承包范围：工程所有施工内容
三：承包方式：包工包料
四：开竣工时间：开工时间年月日
竣工时间年月日
五：质量要求：
六：验收标准：依据现行相应工程施工规范，以甲乙双方验收为准。
七：保修日期：一年，即从竣工验收合格之日开始算起。
八：双方责任：
甲方：1：负责提供水电源至现场50米
2：负责及时按照形象进度进行工程拨款
3：负责保证现场满足施工要求
4：负责工程施工中的有关协调工作等
乙方：1：负责施工人员安全，由于施工过程违章造成的不安全
事故，责任自负，承担一切经济损失。
2：搞好工程管理，施工过程中，一切执行现行有关规范
规定，保证施工工期，保证工程质量合格要求。
3：爱护甲方原有设施，损失照价赔偿。
九：结算办法：1：本工程结算均执行2008年4月1日颁布的山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。
2：施工企业按照三类丙级取费。
3：建设单位定价部分，执行定价进行结算。
4：合同定价部分：
A
B
十：拨款方式：
1：工程开工按照预算的%拨款;
2：工程竣工验收后，内按照预算值的%拨款;
3：工程竣工验收后，内结算完毕，按照结算值的%
拨款，余款%一年后付清(一个月内) 。

建设工程承包合同 2021年建设承包合同( 三 )

推荐阅读

汽车用品买什么是必备的买车以后有哪些重要的车用品

西梅可以冷冻保存吗怎么吃西梅可以冷冻保存吗

怎么自制减肥营养餐

立秋后的第一杯奶茶是什么意思?

快手小店上传商品审核多久快手商品审核多长时间

炒猪肚用什么配菜好吃炒猪肚用什么配菜

十二星座专属配套服装

关于感恩节的作文600字

人生自古谁无死出自哪首诗人生自古谁无死

2020年07月14日双子座事业爱情运势

绝地求生怎么跑绝地求生快速跑动按键详解

护士节的来历

依维柯宝迪edc灯消不掉怎么回事依维柯宝迪提示灯

请评教是什么意思网上评教是什么意思

机动车检验去哪里办理

冰箱里放三天的饭菜还可以吃吗饭菜放冰箱三天能吃吗

白城到长春白城到长春客车时间表

三国程普怎么死的

狮子座生日狮子座是几月份

好听的双胞胎男孩名字