第7条 安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范 。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失 。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全 。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失 。
第8条 工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格) 。
8.2优良工程等级增加的经济支出
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准 。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续 。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认 。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续 。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书 。
第9条 工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期 。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准 。
第10条 竣工结算
10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算 。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意 。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款 。无正当理由不办理结算，应承担违约责任 。
第11条 工程保修
11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书 。
第12条 违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任 。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_____ 元 。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金 。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 _____元违约金 。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_____ % 。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿 。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失 。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任 。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责 。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 。
12.8双方约定其它违约责任：
第13条 争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交大连仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起诉 。
第14条 不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定：
第15条 保险
第16条
本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份 。双方约定合同副本份数：
第17条
合同备案、鉴证
合同备案、鉴证：(现场签字)
发包方：
法定代表人：
身份证号：
承包方：
法定代表人：
身份证号：
第18条
合同日期
装饰装修工程承包合同篇2
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
工程项目：_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢 。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守 。
第一条工程概况
1.工程地址：_________
2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米 。
推荐阅读
- 2021解除劳动合同证明范本 最新2021劳动合同通用版范本
- 2021正规劳动合同模板 2021劳动合同通用模板
- 销售代理合同范本参考 销售代理合同范本有哪些
- 2022年劳动合同书 电子版 2022年企业员工劳动合同书
- 最简易公司个人劳动合同范本
- 没毕业的大学生能签劳动合同吗 2021毕业大学生签劳动合同
- 公司与个人的劳动合同 广东公司个人劳动合同
- 劳动合同个人总结范文 学生个人劳动合同范文
- 员工劳动合同范本【5篇】
- 解除劳动合同协议书免费模板 解除劳动合同协议书模板